（2010年真题）生产经营单位发生生产安全事故后，单位和有关部门向上级报告事故情况时，除上报已经造成或者可能造成的人员伤亡人数，以及初步估计的直接经济损失等内容外，还应包括（ ）。
A．事故发生单位的概况
B．事故的简要经过
C．事故原因和整改计划
D．事故责任和性质
E．已采取的应急措施
【正确答案】ABE
【答案解析】报告事故应包括事故发生单位的概况、事故发生时间、地点以及事故现场情况、事故的简要经过、事故已经造成的伤亡人数和初步估计的直接损失、已经采取的措施和其他应当报告的情况。参见教材P214.
责任编辑：lala
收藏分享：
举一反三：
与《安全生产管理知识》真题：（2010年真题）生产经营单位发生生产安全事故后，单位和有关部门向上级报告事故情况时，除上报已经造成或者可能造成的人员伤亡人数，以及初步估计的直接经济损失等内容外，还应包括（ ）。 类似的试题有
　　1、凡本网注明“来源：建设工程教育网”的所有作品，版权均属建设工程教育网所有，未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用；已经本网授权的，应在授权范围内使用，且必须注明“来源：建设工程教育网”。违反上述声明者，本网将追究其法律责任。
　　2、本网部分资料为网上搜集转载，均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的，请作者与本网站联系，本网站核实确认后会尽快予以处理。
　　本网转载之作品，并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用，请与著作权人联系，并自负法律责任。
　　3、本网站欢迎积极投稿。答案：解析：
　　（1）①三鹿问题奶粉事件的责任人侵犯了消费者的生命健康权（安全权）、知情权、公平交易权，应承担相应的法律责任；
　　②对相关负责人的制裁体现了我国依法治国的基本方略，其中，“执法必严”是依法治国的关键，违法必究是依法治国的必要保证；
　　③法律是人民生活的保障，我们享受权利需要法律的保护。
　　［评分说明］每点2分，共4分；其他言之有理，符合题意的可酌情给分。
　　（2）①政府应加强宏观调控，运用法律手段有力打击各种经济违法犯罪行为；建立健全行之有效的信用监督和失信惩戒制度等；
　　②生产者要讲商业道德，诚信守法，注意树立良好的信誉和企业形象；
　　③消费者要增强权利意识和自我保护意识。
　　［评分说明］每点2分，共6分；其他言之有理，符合题意的可酌情给分。
请在这里输入关键词：
科目：初中政治
来源：新教材完全解读　七年级思想品德　（下册）　（配人教版　新课标） 人教版　新课标
（材料分析题）升入初中以后，第一次大考，期中考试成绩令两位同学非常吃惊，原本在小学里都是数一数二的尖子生，竟然连中等水平都达不到，面对令人难堪的现实，他们做出了不同的选择。
　　同学甲：自暴自弃，认为自己的智力已开发完毕，总也赶不上别人了，整天懊恼万分，结果课上听课效果不好，课下不完成作业，甚至对学习产生了厌恶……
　　同学乙：分析原因，为自己制订了新的学习计划，改变了学习方法，付出比其他同学更多的努力去赶超别人……
请你猜想一下最终的结果会怎样？为什么？
科目：初中政治
来源：园区三中学年度第一学期月考试卷初三年级政治学科
材料一：日至3月14日，十届全国人大四次会议在北京人民大会堂胜利召开。这是在“十一五”开局之年，继续推进全面建设小康社会伟大事业的重要时刻召开的一次会议。出席会议的2891名代表决定通过了《政府工作报告》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》、《关于最高人民法院工作报告的决议》、《关于最高人民检察院工作报告的决议》等7项决议草案。
材料二：在巍峨挺拔的太行山上，有一位普通的农民、杰出的中华女性，她就是全国著名劳动模范、现今唯一的一至十届全国人大代表申纪兰。“人民选我当代表，我当代表为人民。”几十年来，她除了连续担任全国人大代表外，还兼任省、市、县、乡各级人大代表。她生活在人民群众中间，深知群众在想什么、干什么，她也非常珍惜履行代表职务的机会。每次参加代表大会前，她都要走访群众，收集第一手材料。讨论发言时，也敢于替山区群众说话。
结合所学知识，阅读上述材料以后，可以得出哪些重要结论？
科目：初中政治
来源：2008年山东省青岛市初中毕业升学统一考试、思想品德试题
新闻分析：心系祖国　放眼世界
　　（1）据新华社5月28日报道，中共中央总书记胡锦涛同中国国民党主席吴伯雄举行了会谈。胡锦涛高度肯定吴伯雄为促进国共两党交流对话和两岸关系朝着和平稳定方向发展作出的重要贡献，高度肯定国民党坚持“两岸和平发展共同愿景”所指引的两岸关系发展方向。他说，事实证明，国民党反对“台独”、坚持“九二共识”，积极发展两岸关系的立场和主张，得到了大多数台湾民众的肯定。
　　（2）据俄罗斯媒体5月28日报道，普京作为俄罗斯总理到“北方钢铁”汽车公司视察时，他和工人们一样，自己拿着塑料托盘排队买饭，买完饭后，他没找单间，也没单独坐，而是和工人坐在一起，一边吃饭，一边和他们交谈。
　　（3）据《京华时报》、《北京晨报》5月29日报道，韩国总统李明博在北京大学演讲时说：他少年时独自外出求学，白天摆摊赚钱，晚上去夜间高中学习，另外还在建筑工地干过苦力活，“过着有上顿没下顿的日子”，后来，李明博考上了大学。“我在大学的食堂当了一名清洁工，每天早晨用手推车清理食堂的垃圾。”毕业后，李明博选择去企业工作，从底层员工做起，一步一步当上企业负责人，直到当选为韩国总统。
　　（4）据新华社5月29日报道，李明博在北京大学发表演讲时说，韩中自1992年建交以来，两国关系取得了突飞猛进的发展，在政治、经济、人文、科技等领域的交流合作快速发展，双边贸易额由建交时的63.7亿美元发展到2007年的1600亿美元，他说，韩方高度评价中国为通过六方会谈解决朝核问题作出的努力，希望中方作为六方会谈主席国继续发挥重要作用。李明博表示，韩国对朝鲜秉持开放的心态，随时都愿意与朝鲜对话解决当前的难题。
读完上述4则新闻，我们能够获得哪些启示？请你结合思想品德的有关知识分别说明4个启示对个人成长或国家发展有什么指导意义。
（1）第一则新闻：________________
（2）第二则新闻：________________
（3）第三则新闻：________________
（4）第四则新闻：________________
科目：初中政治
来源：2008年新疆乌鲁木齐初中毕业升学统一考试、思想品德试题解析
　　日，第29届奥运会将在北京揭开盛典的大幕。
　　材料一：奥林匹克火炬传递是奥运会的前奏。北京奥运会火炬设计如图所示，其创意灵感来自“渊源共生，和谐共融”的“祥云”图案；造型的设计灵感来自中国传统的纸卷轴。外部使用的锥体曲面异型一次成型技术和铝材腐蚀、着色技术及内部的燃烧系统，均拥有完全知识产权。燃料为丙烷，不会对环境造成污染；外形制作材料为可回收的环保材料。
　　材料二：北京奥运圣火传递从日起在世界五大洲和中国全境展开。在奥运火炬的境外传递过程中，极少数“藏独分子”公然干扰破坏奥运火炬传递。国家轮椅击剑运动员金晶不顾一切的誓死保卫奥运火炬，她说：“从成为火炬手的那一刻我就知道，保护圣火是我的使命！就是把我打倒，也别想从我手中抢走火炬。”她被人们称为“最美丽的火炬手”。
　　材料三：为表达文明古国、礼仪之邦的人民对四海宾朋的热情欢迎，有关机构共同举办了“国人不可不知的五句《论语》经典”征集活动。入选的五句经典是：“有朋自远方来，不亦乐乎”、“四海之内皆兄弟也”、“己所不欲，勿施于人”、“德不孤，必有邻”、“礼之用，和为贵”。其被推荐为北京奥运会的迎宾语。
　　材料四：2008北京迎奥运全民动员口号是：我参与、我奉献、我快乐！
阅读上述材料，运用所学知识回答下列问题。
1．结合材料一，分析说明北京奥运火炬的制作主要蕴涵了思想品德教材中的哪些观点？
2．运用公民义务的有关知识，分析说明金晶为什么被人们称为“最美丽的火炬手”？
3．请任选五句《论语》经典中的一句，谈谈它表达了我国作为礼仪之邦，人们在社会交往中应遵循的哪些交往要求？
4．从材料一、二、三中任选一个角度，谈谈作为一名中学生，你打算怎样参与奥运、奉献奥运，为奥运添光彩？
科目：初中政治
来源：2009年重庆市潼南县中考思想品德试卷
“地球一小时”活动（见下图），呼吁全球在每年三月最后一个周末的星期六晚上8点半至9点半，携手关灯一小时，共同创造美丽的“黑暗时刻”，以实际行动呼吁节约能源，减少温室气体排放。这是一场“熄灯接力”，北京的“水立方”、上海的“东方明珠”电视塔以及重庆的“人民大礼堂”等世界各大城市的标志性建筑，纷纷褪去亮丽的装束，朴素地伫立在星光下。
请阅读材料，运用所学知识，简要回答下列问题：
（l）这一行动符合我国正在实施的什么发展战略？
（2）为贯彻落实这一发展战略，在日常的学习和生活中，我们能够做些什么？
科目：初中政治
来源：2008年山东省济南市初中毕业升学统一考试、文科综合政治部分
只有对经济体制不断调整和创新，才能保持经济发展的活力。阅读材料，回答问题。
　　材料一《国家工业复兴法》规定了公平竞争法则，要求各工业企业确定生产规模、价格水平和市场分配；工人有权组织起来，选派代表与雇主谈判，要求雇主必须遵守最高工时和最低工资限额……对此，部分资本家咒骂罗斯福是“向富人敲竹杠”。而罗斯福则说：“作为一个国家，我们拒绝了任何彻底的革命计划……我们依靠的是旧民主秩序的新应用。”
（1）依据材料一，概括罗斯福“向富人敲竹杠”的具体表现。结合所学知识，谈谈罗斯福所说的“新应用”指的是什么？
　　材料二
　　图一：粮票（1955年起发行至1993年停止流通）曾关系到国计民生，虽已退出历史舞台，但仍能昭示那个时期的经济体制特色，颇具史料价值。
　　图二：新中国第一张股票是l9B3年7月B日由深圳市宝安县联合投资公司发行的。它打破了“股票是资本主义的专利”的旧观念。此后，上市公司在中国纷纷涌现。
（2）由图一到图二反映出中国的经济体制发生了怎样的变化？
（3）从材料一、材料二中，可以看出美国和中国对经济体制调整的侧重点有何不同？由此你得到什么认识？
科目：初中政治
来源：2008年浙江省宁波市中考初中毕业升学统一考试、思想品德试题
2007年10月，中国共产党第十七次全国代表大会胜利召开。在这次大会上胡锦涛作了题为《________，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》的报告。某校九年级同学准备举办一个中国共产党辉煌历程图片展，并收集了下列四幅图片。请你根据所学知识，选择其中三幅图片撰写解说词。
（温馨提示：请从图片反映的历史事件、发生的时间、产生的影响三方面介绍。）
科目：初中政治
来源：2008年福建省漳州市初中毕业升学统一考试、思想品德试题
日，漳州市公安局强制戒毒所被国务院授予“模范戒毒所”称号；日，漳州市公安局强制戒毒所所长陈溪河荣获福建省首届“我最喜爱的十大人民警察”称号。
（1）今天我以漳州为骄傲！请举出两位你知道的历届“感动漳州十大人物”。
（2）明天漳州因我而自豪！如果你成为强制戒毒所的一名干警，请就如何避免毒品等不良诱惑向青少年提三点建议。监理工程师(建设部)考试
1.选择试题2.注册/登陆3.开始答题4.提交试卷5.查看成绩6.答案解析
您的位置：&& && && && && 试卷题库内容
试题来源：
1小题>在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。正确答案：有， 或者
2小题>建设单位的哪些做法不妥?正确答案：有， 或者
3小题>对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作?正确答案：有， 或者
4小题>施工单位不同意无偿修复是否正确，为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?正确答案：有， 或者
您可能感兴趣的试题
第&1&题：案例分析问答题: ()与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B、E、G作业使用主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图2-2所示。
甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：
事件1：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。
事件2：8月21～22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日。
事件3：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的综合单价为55元/m3，经协商调整后综合单价为50元/m3。
事件4：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元/m3。
事件5：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1个台班，人工10个工日。 1小题>上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。正确答案：有， 或者
2小题>每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?正确答案：有， 或者
3小题>工作E结算价应为多少?正确答案：有， 或者
4小题>假设人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。正确答案：有， 或者 第&2&题：案例分析问答题: ()某建筑公司于日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪及地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10天，窝工费用合计为3000元。
事件2：日发生5级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2天，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2天，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，因发现业主提供的图纸存在问题，故停工3天进行设计变更，造成人员窝工60个工日，机械窝工9个台班。 1小题>分别说明事件1～6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?正确答案：有， 或者
2小题>建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?正确答案：有， 或者 第&3&题：案例分析问答题: ()某工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同》(示范文本)签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：
1．遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。
2．给已建分部工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
3．施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。
4．施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。
5．因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。
6．由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。
[问题] 1小题>监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?(请详细分条列出)正确答案：有， 或者
2小题>不可抗力风险责任承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答)正确答案：有， 或者
做了该试卷的考友还做了
······平时应多留意学校安全信息, 不要以为和自己无关就置若罔闻
日期:[]&&版次:[DII01] &&版名:[新海外]
南加州大学
纪欣然遇劫后挣扎着返校,路上仍能看到血迹
美国南加州大学又一中国留学生遇害,海外留学安全再引关注——
■新快报记者 李杨
据美国洛杉矶媒体报道,7月24日,美国南加州大学(University of Southern California,简称南加大)的中国留学生纪欣然在凌晨与同学念完书,送同学后返家途中遭遇一伙年轻人抢劫,被殴打致死。而他遇害的地方,距校园的步行距离还不到5分钟!而这已是两年内南加大第四名中国留学生在校园周围遇害。
悲剧一再发生,是偶然还是安全存在隐患?这引起了中国留学生对美国留学住宿安全的广泛关注。眼见今秋又将有一大批中国学子赴美深造,在海外生活学会自保,安全留学,是留学生需学习的首要功课。
南加大:几乎是最受中国学生欢迎的美国大学
南加大位于美国加州洛杉矶市,1880年由监理会创立,是加州最古老的私立研究型大学,排名全美前30,电影艺术、戏剧、传播、公共政策等学院位居全美前10。南加大的国际学生在全美最多,也几乎算是最受中国学生欢迎的美国大学,现有中国留学生近4000人。
这样一所高质量、好口碑的学校,周围的环境竟会糟糕到连续有留学生遇害身亡?广之旅「精英出国」留学移民中心总监尹晓霞分析称,南加大位于洛杉矶市中心,学校周围正是洛杉矶华裔聚集区,同时也是人均收入较高的富人社区,“所以会有不法分子觊觎过往行人和当地人的财产”。
根据2012年的调查数据,南加大所处于的洛杉矶地区犯罪率为54%,比整个洛杉矶地区的平均值高出两倍还多,一年内抢劫事件发生了2771起,比洛杉矶的平均数据高出四倍多。今年截至目前,该地区的强奸案已经比去年全年多出21%。由此可看出南加大的周边安全环境确实令人担忧。“但从过往的案发数据来看,枪杀对象并非有意针对中国学生。”
纪欣然命案再次引起了外界对南加大安全的质疑和担忧,据南加大校方称,从2012年两名中国留学生被害之后,学校附近已经增加了40名巡警进行巡逻,并新置80台摄像头,目前共设有170台摄像头。因为大部分学生暑假离开了校园,学校保安人员人数减少了50%,但公共安全部门的官员和洛杉矶警局的巡警人数仍然保持不变。
据曾在南加大留学的中国学生小何讲,为了让课业压力较大、做实验到深夜的学生安全回家,像许多美国学校一样,南加大也开通了夜班车。“但学校的夜班车只在周末开通,效果不大,有时还要等很长时间,不少学生宁愿步行。”据说校方的安保措施并未延伸到类似纪欣然所住的那种校外学生聚居区。学校床位有限,很多学生都自行在校外租住,学生居住的区域跨越了20多个街区,许多街区并不在保障范围内。
尹晓霞认为,总体说来,南加大的校园治安还是很有保障的,但“因其位于洛杉矶老城区,校外周围不到两公里范围内有数个不良人员聚集的居民区,因此犯罪率高”。
总体而言,大学校园内比校园外安全
美国大学一直在为学生营造安全的环境。海外留学生的安全问题虽然一直在提,但并非选择了留学就很危险。“无论是南加大这所学校,还是洛杉矶这个城市,甚至美国全境,都不应该为小概率的枪杀案和袭击案被扣上不安全的帽子。”尹晓霞认为,对于美国来说,没有任何一个州可以说绝对安全,但总体而言:大学校园内比校园外安全,小城市比大城市安全,经济欠发达地区比经济发达地区安全,人员成分单纯的地区比人员成分复杂的地区安全,富人居住区比贫民居住区安全,白人占绝大多数的地区比黑人和墨西哥人多的地区安全。
如果不幸真的在留学期间遭遇危险,该怎么办?尹晓霞建议,遭遇危险,一要沉着冷静,二要及时寻求援助。“如果罪犯只是为了抢劫财物,可以先交出钱财,避免导致暴力行为,并尽量记住罪犯的特征,等安全时再报警,详细描述罪犯的特点;如有生命危险,则应尽力反抗和呼叫。”另外,平时应了解学校的紧急联系电话和联系人、居住地附近的报警电话号码,以及当地中国使领馆的电话号码,并将它们随身携带。如果遇到危险,可以及时取得联系,寻求帮助。
尽管目前并未查明纪欣然遇害是纯属偶然还是有其他原因,但留学生自身应加强防范意识:不随身携带大额现金,不显财露富;避免深夜独行,尽量走明亮的道路;与家人和朋友保持畅通联系;养成自我保护意识,购买意外保险,万一遇到危险情况,舍财保命。
尹晓霞称,其实在国外,大多数的校方每隔一两周都会发出一个“警报通知”,告诫学生哪个区不安全、不要到哪些地方去,或者贴出警方正在寻找的一些危险人士的资料。“留学生平时应多留意学校的安全信息,不要以为和自己无关就视若罔闻。如遇到自己无法解决的问题,应尽量寻求家人或专业机构的帮助,切忌为了不让父母担心而独自寻求解决方法。”
南加州华人学生会向留学生发出安全提醒
近日,南加州华人学生会官方微信上推送了一条消息,在特别采访了居住在本次事发公寓区的留学生的过程中,收集了很多针对南加大学生及周边地区的安全措施。这条消息被很多留学生家长转发,其中有些重要提醒:
1 南加州大学最安全的区域是校园内。
2 不安全的区域是Exposition Park(展览公园)以南、Figueroa(菲格罗亚)街以东、Vermont(佛尔蒙特大道)以西,这里居住着大量的帮派成员和贩毒者。
3 学校提供两个安全措施——
免费出租车:晚上6点之后,南加大在学校附近区域提供免费接送服务,打电话叫车,速度很快,完全免费。
小黄衣警卫:南加大在学校周围的很多区域设有“小黄衣”,走路时最好选择在这些小黄衣监视范围下的地带。如果深夜太晚没有人陪伴出行,可以要求学校的警卫护送。
4 租房最好的选择当然是校内的公寓。
5 和室友一起住会比一个人住安全,这样增加了互相照顾与应急的可能性。
6 坐在车内比走在街上安全。如果没有车,骑自行车或滑滑板也会减少被歹徒攻击的概率。
7 避免午夜在路上行走。发现可疑人或事,应该马上打电话向学校安全部报告,你的怀疑与谨慎有可能挽救一条生命。
　　以上内容版权均属广东新快报社所有（注明其他来源的内容除外），任何媒体、网站或个人未经本报协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。
　　协议授权转载联系：（020）。
本报新闻今日排行榜俄安全局：10名与IS有关人员已潜入泰国|泰国|IS_新浪新闻
　　原标题：环球速递
　　据新华社报道　泰国警方一份内部文件显示，俄罗斯联邦安全局提醒泰国警方，10名据信与极端武装“伊斯兰国”有关联的叙利亚人已潜入泰国境内，他们可能 对与俄罗斯相关的目标发动袭击。
　　这份文件日期为11月27日，并标注“紧急”字样。文件提及，俄罗斯情报部门警告说，10名叙利亚人已于10月15日至 10月31日期间潜入泰国多个城市，欲袭击俄罗斯相关目标。泰国警方要求各下属部门加强相关地点的安保工作。
　　这份文件4日在泰国社交媒体上被大量转发。泰 国警方表示，文件真实存在，但不知如何被泄露。同时，警方也没有公布这些叙利亚籍嫌疑人的信息。
其实，凤姐身上最让人钦佩的不是成功，而是那种不息的火种，那样一种高大上的人在她身上看不到，其实跟罗永浩相同的东西——理想主义情怀和积极的行动力，他们内心里总有梦想，懂得如何去行动。
“稳定”也是一把双刃剑，因为“稳定”还表现为上升空间的狭窄。除非特别优秀，再加上各种机遇，一般都是论资排辈，苦熬资历。越往上竞争越激烈。
文化从来都是多元的，文化的保护也应该多元参与，关键的问题还应该在于我们是不是已经把自己的事情做好了。申遗本身只是一种传承保护的形式和手段，而不是狭隘的占有与掠夺。
女教师和田树昌都是因骂领导而引火烧身，且“后果很严重”，但对女教师的处理显然就不公平，置于对田树昌如何处理，相信当地纪检部门会有一个合理又合法的处置。}